摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《施工合同范本水利(通用9篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《施工合同范本水利(通用9篇)》。
施工合同范本水利 第1篇
（一）本合同的成立、效力、解釋、履行、簽署、修訂和終止以及爭議的解決均應適用 法律。
（二）因本合同引起或者與本合同有關的任何爭議，雙方應首先以協商方式解決。協商應在一方向另一方送達關于協商的書面要求后立即開始；如果十日內雙方未能通過協商解除爭議，的則雙方同意按照以下第 種方式解決：
1．因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，雙方同意將爭議提交有管轄權的人民法院解決。
2．因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，均提請 仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力，并可在任何有管轄權的法院或其他有權機構強制執行。除非仲裁裁決有不同規定，敗訴方應支付雙方因仲裁所發生的一切法律費用，包括但不限于律師費。
（三）訴訟或仲裁進行過程中，除雙方有爭議的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方應繼續履行。
（四）每一方同意使用本合同通知與送達條款送達與仲裁或強制執行仲裁裁決有關的傳票、通知或其他文件。本合同通知與送達條款中得任何規定均不應影響一方以法律允許的其他方式送達上述傳票、通知或其他文件的權利。
（五）本合同全部或部分無效的，本條依然有效。
施工合同范本水利 第2篇
（一）文明施工：乙方必須教育好全體職工遵守國家法紀、尊重當地風俗民情、鄉規村約。做到文明施工，嚴禁出現酗酒、打架、黃、賭、毒等不良現象。如出現民事糾紛，給甲方造成信譽損失的將處以經濟制裁。
（二）合同完整性：本合同包括所有附件及對本合同及其任何附件的各項書面補充、修訂或變更。一俟生效，本合同對合同雙方均具有約束力，并取代此前就本合同項下各項交易達成或形成的任何口頭或書面的合同、備忘錄或其他任何文件。
（三）合同修訂：本合同未盡事宜，應由雙方友好協商解決。如需對本合同及其附件做任何修改或補充，須由雙方以書面做出方為有效。修改或補充文件與本合同有不一致的，以修改或補充文件為準。
（以下無正文，為簽字處）
甲方：【】（蓋章）
(簽字)
有權簽字人：【】
年 月 日
乙方：【】
(簽字)
有權簽字人：【】
年 月 日
施工合同范本水利 第3篇
建設單位：
承建單位：
為了保質保量完成 村農田水利建設項目，經雙方協商達成如下協議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：
4、承包方式：
5、承包工期：工程自 年 月 日完工;
6、工程總造價： 元
二、施工要求
三、付款方式
四、甲方責任
工程完工后，負責資金及時到位，有權派專人對工程質量進行監督。
五、乙方責任
1、及時開工，保證工期，負責工程質量，如無故不能按期完成或達不到合同質量要求造成的損失由乙方全部負責。
2、負責施工人員的安全，如施工中發生安全事故，一切由乙方負責。
3、負責保修一年。
4、承擔施工期間的水、電等一切費用。
六、本合同未盡事宜雙方協商簽訂，作為本合同附件，與本合同有同等法律效力。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章) 甲方負責人(簽字)
乙方(蓋章) 乙方負責人(簽字)
日期：
施工合同范本水利 第4篇
委托人：
監理人:
合同編號：
合同名稱：
依據國家有關法律、法規，____(以下簡稱委托人)與____(以下簡稱監理人)，提供施工監理服務，經雙方協商一致，訂立本合同。
(一)工程概況：
1.工程名稱：
2.建設地點：
3.工程等別(級)：
4.工程總投資(人民幣，下同)：____萬元
5.工期：
(二)監理范圍：
1.監理項目名稱：
2.監理項目內容及主要特性參數：新打機井____眼，新建生產橋____座、清淤治理溝渠____條共計____km，疏浚土方____萬立方米。
3.監理項目投資：
4.監理階段：
(三)監理服務內容、期限
1.監理服務內容：按專用合同條款約定。
2.監理服務期限：____自____年月至____年月
(四)監理服務酬金監理正常服務酬金為____(大寫)，由委托人按專用合同條款約定的方式、時間向監理人支付。
(五)監理合同的組成文件及解釋順序
1.監理合同書(含補充協議);
2.中標通知書;
3.投標報價書;
4.專用合同條款;
5.通用合同條款;
6.監理大綱;
7.雙方確認需進入合同的其他文件。
(六)本合同書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并加蓋本單位公章后生效。____(七)合同書正本一式貳份，具有同等法律效力，由雙方各執壹份;副本
份，委托人執____份，監理人執____份。
委托人(蓋章)：
監理人(蓋章)：
法定代表人(簽名)：
法定代表人(簽名)：
或委托代理人(簽名)：
或委托代理人(簽名)：
郵編：
郵編：
電話：
電話：
電子信箱：
電子信箱：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
簽訂地點：
簽訂時間：
…… 此處隱藏1929字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
